(1) Searching for "2023013009133476626" in Archived Documents Library (TED-ADL)
Ausschreibung: Installation von Brandmeldeanlagen - DE-Berlin
Installation von Brandmeldeanlagen
Dokument Nr...: 59175-2023 (ID: 2023013009133476626)
Veröffentlicht: 30.01.2023
*
DE-Berlin: Installation von Brandmeldeanlagen
2023/S 21/2023 59175
Bekanntmachung einer Änderung
Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit
Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Berliner Wasserbetriebe
Nationale Identifikationsnummer: DE136630247
Postanschrift: Cicerostraße 28
Ort: Berlin
NUTS-Code: DE300 Berlin
Postleitzahl: 10709
Land: Deutschland
E-Mail: [7]vergabe-bi@bwb.de
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: [8]www.bwb.de
Adresse des Beschafferprofils: [9]www.bwb.de
Abschnitt II: Gegenstand
II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:
50898/20325 UZ 2 Brandmelde- und Sprachalarmierungsanlage
Referenznummer der Bekanntmachung: EK-B_I-2018-0271
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45312100 Installation von Brandmeldeanlagen
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
50898/20325 UZ 2 Brandmelde- und Sprachalarmierungsanlage
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: DE300 Berlin
Hauptort der Ausführung:
Unternehmenszentrale der Berliner Wasserbetriebe, Haus 2
Neue Jüdenstr. 2
10179 Berlin
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des
Vertrags:
Das Haus 2 der Unternehmenszentrale der Berliner Wasserbetriebe muss
auf Grund diverser Mängel brandschutztechnisch saniert werden. Das
Gebäude besteht aus 7 Etagen und 2 Untergeschossen. Es wird
hauptsächlich als Bürogebäude benutzt. Von der Sanierung sind neben dem
baulichen auch der anlagentechnische Brandschutz betroffen.
Es sollen die vorhandenen Brandmelde-/Sprachalarmierungsanlage
demontiert und durch eine neue Anlage ersetzt werden. Neben dem
Austausch der Zentralen, der Melder und der Lautsprecher ist auch die
Installation normgerecht zu erneuern. Die Brandmeldetechnik muss
kompatibel zu den im Haus 1 und 3 verbauten Brandmeldeanlagen Esser
Flex Es sein, da sie mit diesen vernetzt wird. Alle Zustände und
Meldungen der neuen Anlage werden auf einem vorhandenen
Gefahrenmanagementsystem Winmag angezeigt. Als Bauzeit sind 2 Jahre
angesetzt. Für den Sanierungszeitraum wird das Gebäude leergezogen. Die
Installation der Brandmeldeanlage umfasst ca. 14 Rauchansaugsysteme,
450 automatische Rauchmelder und 80 Handfeuermelder sowie den Aufbau
einer neuen Brandmeldezentrale und deren Vernetzung mit bestehenden
Zentralen in den Nachbarhäusern. Die Sprachalarmierung ist ebenfalls zu
demontieren und zu erneuern. Die beinhaltet die Installation von ca.
1000 Wand- und Deckenlautsprechern inkl. einer neuen Zentrale. Beide
Anlagen sind baurechtlich gefordert und entsprechend normgerecht zu
errichten.
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen
Beschaffungssystems oder der Konzession
Beginn: 03/06/2019
Ende: 30/06/2021
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm,
das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
Abschnitt IV: Verfahren
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: [10]2019/S 014-027903
Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
Auftrags-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:
50898/20325 UZ 2 Brandmelde- und Sprachalarmierungsanlage
V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die
Konzessionsvergabe:
14/01/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus
Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Bauer Elektroanlagen GmbH Halle, NL
Berlin/Brandenburg
Postanschrift: Karl-Ziegler-Str. 10
Ort: Berlin
NUTS-Code: DE300 Berlin
Postleitzahl: 12489
Land: Deutschland
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt
des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)
Gesamtwert der Beschaffung: 867 001.58 EUR
Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.3)Zusätzliche Angaben:
Frauenförderung:
Gemäß Frauenförderverordnung (FFV) müssen die Bieter eine entsprechende
Erklärung abgeben, die den Angebotsunterlagen beigefügt ist. Angebote,
die keine oder unvollständige Erklärungen gemäß §1 Abs.2 FFV enthalten,
werden nicht berücksichtigt.
Ausbildungsbetriebe:
Angebotswertung
Bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen erhalten im Rahmen der
geltenden vergaberechtlichen Bestimmungen bei der Regelung des §1, 7
und 8 Berliner Ausschreibungs- und Vergabegesetz entsprechenden und
sonst gleichwertigen Angebote die Unternehmen bevorzugt den Zuschlag,
die Ausbildungsplätze bereitstellen, sich an tariflichen
Umlageverfahren zur Sicherung der beruflichen Erstausbildung oder an
Ausbildungsverbünden beteiligen. Als Nachweis wird von dem für den
Zuschlag vorgesehenen Bieter eine Bescheinigung der für die
Berufsausbildung zuständigen Stellen eingeholt.
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer des Landes Berlin
Postanschrift: Martin-Luther-Straße 105
Ort: Berlin
Postleitzahl: 10825
Land: Deutschland
E-Mail: [11]vergabekammer@senwtf.berlin.de
Telefon: +49 30-9013-8316
Fax: +49 30-9013-7613
Internet-Adresse:
[12]http://www.berlin.de/sen/wirtschaft/wirtschaft-und-technologie/wirt
schaftsrecht/vergabekammer/
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: wie Pkt. VI.4.1)
Ort: Berlin
Land: Deutschland
Internet-Adresse:
[13]https://www.berlin.de/sen/wirtschaft/wirtschaft-und-technologie/wir
tschaftsrecht/vergabekammer/
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen
erteilt
Offizielle Bezeichnung: wie Pkt. VI.4.1)
Ort: Berlin
Land: Deutschland
Internet-Adresse:
[14]https://www.berlin.de/sen/wirtschaft/wirtschaft-und-technologie/wir
tschaftsrecht/vergabekammer/
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
25/01/2023
Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession
VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
45312100 Installation von Brandmeldeanlagen
VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: DE300 Berlin
Hauptort der Ausführung:
Unternehmenszentrale der Berliner Wasserbetriebe, Haus 2
Neue Jüdenstr. 2
10179 Berlin
VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:
Das Haus 2 der Unternehmenszentrale der Berliner Wasserbetriebe muss
auf Grund diverser Mängel brandschutztechnisch saniert werden. Das
Gebäude besteht aus 7 Etagen und 2 Untergeschossen. Es wird
hauptsächlich als Bürogebäude benutzt. Von der Sanierung sind neben dem
baulichen auch der anlagentechnische Brandschutz betroffen.
Es sollen die vorhandenen Brandmelde-/Sprachalarmierungsanlage
demontiert und durch eine neue Anlage ersetzt werden. Neben dem
Austausch der Zentralen, der Melder und der Lautsprecher ist auch die
Installation normgerecht zu erneuern. Die Brandmeldetechnik muss
kompatibel zu den im Haus 1 und 3 verbauten Brandmeldeanlagen Esser
Flex Es sein, da sie mit diesen vernetzt wird. Alle Zustände und
Meldungen der neuen Anlage werden auf einem vorhandenen
Gefahrenmanagementsystem Winmag angezeigt. Als Bauzeit sind 2 Jahre
angesetzt. Für den Sanierungszeitraum wird das Gebäude leergezogen. Die
Installation der Brandmeldeanlage umfasst ca. 14 Rauchansaugsysteme,
450 automatische Rauchmelder und 80 Handfeuermelder sowie den Aufbau
einer neuen Brandmeldezentrale und deren Vernetzung mit bestehenden
Zentralen in den Nachbarhäusern. Die Sprachalarmierung ist ebenfalls zu
demontieren und zu erneuern. Die beinhaltet die Installation von ca.
1000 Wand- und Deckenlautsprechern inkl. einer neuen Zentrale. Beide
Anlagen sind baurechtlich gefordert und entsprechend normgerecht zu
errichten.
VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen
Beschaffungssystems oder der Konzession
Beginn: 03/06/2019
Ende: 31/12/2023
VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 1 224 324.29 EUR
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Bauer Elektroanlagen GmbH Halle, NL
Berlin/Brandenburg
Postanschrift: Karl-Ziegler-Str. 10
Ort: Berlin
NUTS-Code: DE300 Berlin
Postleitzahl: 12489
Land: Deutschland
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.1)Beschreibung der Änderungen
Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer
Vertragsänderungen):
Preisanpassung aufgrund der Marktlage und wesentlicher Überschreitung
der ursprünglichen Bauzeit
VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit zusätzlicher Bauarbeiten, Dienstleistungen oder
Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer/Konzessionär
(Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72
Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1
Buchstabe b der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der wirtschaftlichen oder technischen Gründe und der
Unannehmlichkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten, durch die ein
Auftragnehmerwechsel verhindert wird:
Ein vorher nicht absehbarer veränderter Ist-Zustand, festgestellt erst
bei der Leistungsausführung, gegenüber dem zu Grunde gelegtem
Planungszustand (Bauen im Bestand) bedingt eine Vielzahl zusätzlicher
Leistungen bzw. eine Änderung der eingesetzten Baustellentechnik und
Bauweise, die Behebung von verdeckten Schäden und Mängeln sowie die
Entfernung von gesundheitsgefährdenden Stoffen. Diese Leistungen können
nur durch den bereits gebundenen Auftragnehmer erbracht werden und
führen daher in Summe zu einem erhöhtem Leistungsumfang sowie
Verzögerungen im Bauablauf. Daraus resultiert eine wesentliche
Verlängerung der Bauphase über das ursprünglich geplante Bauende
hinaus. Um den Baufortgang nicht weiter zu verzögern und somit weitere
Folgekosten durch Stillstand zu vermeiden, ist es aufgrund der
derzeitigen Marktsituation auch erforderlich, eine Anpassung von
Einzelpreisen vorzunehmen. Ausgleich des höheren wirtschaftlichen
Risikos auf AN-Seite
VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter
Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und
Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der
durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 1 224 324.29 EUR
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 1 301 831.70 EUR
References
7. mailto:vergabe-bi@bwb.de?subject=TED
8. http://www.bwb.de/
9. http://www.bwb.de/
10. https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:027903-2019:TEXT:DE:HTML
11. mailto:vergabekammer@senwtf.berlin.de?subject=TED
12. http://www.berlin.de/sen/wirtschaft/wirtschaft-und-technologie/wirtschaftsrecht/vergabekammer/
13. https://www.berlin.de/sen/wirtschaft/wirtschaft-und-technologie/wirtschaftsrecht/vergabekammer/
14. https://www.berlin.de/sen/wirtschaft/wirtschaft-und-technologie/wirtschaftsrecht/vergabekammer/
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
|